CE SEC3 EXP1998 N11101



Sentencia

Consejo de Estado

Económico y financiero, Administrativo, Comercial

PRORROGA DEL CONTRATO - Contrato de Obra  Pública / HECHOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA - Inexistencia / SUSPENSION DEL CONTRATO - Sindicato de la USO / CONTRATO ADICIONAL - Improcedencia   Si la prórroga del plazo no se originó en hechos imputables al consorcio, esta sola circunstancia impedía la suscripción de un contrato adicional y el mecanismo que debió emplearse era el de la modificación del contrato con base en los artículos 20 y 21 del Decreto 222 de 1983, y con mayor razón por haberse presentado disminución en las cantidades de obra originalmente contratadas, de los cual se dejó constancia tanto en el acta de la reunión de lo representantes de Ecopetrol con el sindicato de 31 de julio de 1990, como en el acta de acuerdo de reanudación de los trabajos suscrita por la interventoría y el contratista de agosto 3 de 1990, acuerdo que debió formalizarse en un acta de modificación del contrato en los términos de las disposiciones legales citadas. Trae también

INGRESAR

Recuperar contraseña
¿No tienes una cuenta? Suscríbete

ADQUIERE UN PLAN

Adquiere uno de nuestros planes y ten acceso ilimitado a este y mas de 300.000 documentos jurídicos de nuestra base de datos.

Suscripciones